光伏发电购销合同范本是怎样的
光伏发电购销合同范本是怎样的？怎么写光伏发电购销合同？
光伏发电是一种新型清洁无污染的发电方式。常规能源终究有耗尽的一天，而且我国的一次能源储量远远低于世界的平均水平。所以像光伏发电这种可再生能源急需开发。但是您知道光伏发电购销合同怎么写吗?下面我们就为您整理了一篇光伏发电购销合同范本。
光伏发电购销合同范本
根据《民法典》要求，为了确保光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，达成以下合同条款：
1、甲方要求：
a、使用地域： 甲方公司厂房屋顶 ，年均日光照时间：2000 小时;
b、 乙方经过对甲方安装现场实际勘测，科学合理的制订光伏电站安装方式及容量，确定项目方案。
c、乙方配合对光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家补贴。
d、 提供项目基础资料。甲方应按合同约定、法律或行业规定，向乙方提供设计需要的项目基础资料。
2、 乙方同意向甲方出售太阳能光伏系统，用于 企业光伏屋顶发电
a、乙方有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和(或)建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由乙方承担。
项目建设;乙方负责合同产品的安装、调试工作，由甲方提供便利、友好配合;
b、甲方的光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明,法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明;
3、甲方可以自行管理光伏电站，也可以有偿委托乙方管理其电站，需要签署甲乙双方光伏电站管理协议。
4、 工程期限：自甲方支付乙方工程前期预付款起至 个工作日止;
本项目自 年 月 日开始施工，至 年 月 日施工完成并达到验收条件。乙方协助甲方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按 元/天计算。不可抗拒的因素除外
5、 付款方式：
按合同要求分期付款：
(a) 在本合同生效后个工作日内，甲方应支付乙方前期预付款(大
写) 元;
(b) 在供货前 个工作日内，甲方应支付乙方工程款(大写) 元。
(c) 在到货后 个工作日内，甲方应支付乙方工程款(大写) 元。
(d) 在约定的质保期结束后 个工作日内，甲方应支付乙方剩余
质保金(大写) 元。罚款总额不超过质保金总额。
6、 质量保证：
乙方所提供的合同产品整体质量保证期限依法为 年，其中：光伏组件质量保证期为： 年;支架质量保证期为： 年;汇流箱质量保证期为：年;并网逆变器质量保证期为： 年;工程供货及安装均参照符合国家有关标准，如甲方有特殊要求，经甲、乙双方商议另行约定作为附件，与本合同具备同样的法律效力。
7、 售后服务：
质保期内，乙方要在甲方告知后的第一时间内赶赴合同产品质量问题现场进行免费售后服务，乙方为甲方提供终身有偿维护，质保期内，甲方享有配件及工时的免费服务。
8、违约责任
在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的5%。如有未尽事宜，甲乙双方本
着友好协商的原则处理，补充商榷协议。
9、不可抗力：应按相关法律规定解决。
10、甲、乙双方如有争议，应通过双方友好协商解决，如果不能解决，应提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或诉至乙方所在地法院裁判; 本合同一经甲乙双方签字或盖章，即时生效。 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份
甲方(加盖公章)： 委托人： 地址： 电话： 签约日期：
乙方(加盖公章)： 委托人：
地址： 电话： 签约日期：
《民法典》（2021.1.1生效）第五百九十五条 【买卖合同定义】买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
第五百九十六条 【买卖合同条款】买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。
以上就是我们为您整理的光伏发电购销合同范本。光伏发电这种可再生能源的运用方式在一次能源紧缺的今天必将大行其道。各个国家也在积极的研究更多的新能源、清洁能源的运用方式，开发新能源已经成为了一种趋势。
·合同诈骗罪刑法多少条作了规定？
合同诈骗罪刑法多少条作了规定？
合同诈骗罪在实践中经常发生。双方签订合同的目的是为了保障各自的合法权益，但并不意味着签订了合同就不会遭受损失，有些犯罪分子利用了合同中的相关条款，使对方遭受巨大损失。合同诈骗的犯罪行为是要承担刑事责任的，那合同诈骗罪刑法多少条作了规定?一起通过以下...
·涉外合同纠纷怎么选择管辖法院
涉外合同纠纷怎么选择管辖法院与国内合同纠纷相对的，肯定就是涉外合同纠纷了。对于这类纠纷，在具体处理的时候也是可以依法向人民法院提起诉讼的，但此时也会面临着选择管辖法院的问题，那么您知道涉外合同纠纷怎么选择管辖法院吗？我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。涉外合同纠纷怎么选...
·租赁终止合同协议书范本
租赁终止合同协议书范本
?在我们进行租房的时候，一般是需呀签订租赁合同的，所以，在进行终止的时候，也是需要租赁终止合同协议书的。那么，租赁终止合同协议书范本是什么样的呢?我们在撰写的时候有什么要求和注意事项呢?下面，我们会为您带来一个租赁终止合同协议书范本，供您参考。
租赁终...
·试用期过后再签合同合法吗？
目前，很多企业在招聘新员工为了占据主动，防止被“套牢”，往往同试用期内的员工不签订正式的劳动合同或只签订一纸“试用期合同”，待试用期过后再与劳动者签订劳动合同。那么，在法律上，试用期过后再签合同合法吗？我们一起在下文中进行了解。
一、试用期过后再签合同合法吗？
这种做法是违反...
·合同保证人可以有几个？
合同保证人可以有几个?合同保证人可以只有一个，律上没有规定合同中的担保人最多能有多少。正常情况下，担保合同都是一个人担保。金额较大的，才要求有多人担保。实际上，担保不在于人数的多少，而是担保人的财产数量。同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照保证合同约定的保证份额，承担保证责...
·股权出质登记需要提供什么资料?股权质押合同如何查询?
股权出质登记需要提供什么资料?股权质押合同如何查询? 一、股权出质登记所需提供资料
1、《股权出质登记申请书》(出质人、质权人签字或盖章);
2.出质人身份证复印件1份;
制作要求：载明：“与原件一致”字样，签名、捺印;1份;
3、出质人所在企业的营业执照副本原件(无需年检后)...
·保险合同生效能退保吗？怎么样算合同生效？
保险合同生效能退保吗？怎么样算合同生效？保险合同是合同中的其中一种，对于保险合同，很多人都是有签署的，保险合同生效以后是有一定的保险保护的，而对于保险合同生效能退保吗？怎么样算保险合同生效？针对这两个问题，我们为您简单说明一下。
一、保险
合同生效后可以退保吗
1、货物运输保险合...
·实践合同不动产生效要件
实践合同不动产生效要件
实践合同不动产是否生效常常存在着较大的争议。看一个实践合同是否生效，首先则要清楚其构成要件，从而减少不必要的民事纠纷。随着我国物权变动法律研究的发展，司法实践中不断积累经验，物权变动的相关法律法规也有一定的变动。律师３６５将在下文中为您做关于实践合同不动...
·是否可以单独起诉要求相对方提供发票
《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条第一款“税务机关是发票的主管机关，负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票”及《中华人民共和国发票管理办法》第十九条“销售商...
·一、出租人擅自解除合同可以吗?
一、出租人擅自解除合同可以吗?
《城市房屋租赁管理办法》第二十四条明确规定了房屋出租人单方解除房屋租赁合同的八种事由：
(1)将承租的房屋擅自转租的;
(2)将承租的房屋擅自转让、转借他人或擅自调换使用的;
(3)将承租的房屋擅自拆改结构或改变用途的;
(4)拖欠租金累...
·合同解除的情形有哪些?
合同解除的情形有哪些?
一、合同解除的情形有哪些?
承发包合同一经签订，双方均应严格履行。非法定事由或合同有关的约定，未经双方协商一致，承发包双方的任何一方，不得变更或解除合同。
1、发包人可请求解除合同的情形有：
(1)因承包人的原因致使已经完成的建设工程质量不合格，在...
