合作建房协议书模板案例
在建造住宅楼或者商业写字楼的时候,一方可能不能拥有所有的资源,这个时候就出现了合作建房这种形式,比如说一方出地,乙方负责施工,房子建成之后双方协商按照一定的形式来分配房屋。可以说合作建房的方式可以形成双赢的局面,那么对于有意向进行合作建房的朋友,我们接下来要为您带来合作建房协议书的范本,供您参考使用。
合作建房合同书
甲方: 身份证号: 乙方: 身份证号:
第一条 前言
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关法律、法规的规定,基于:
1.甲方已于___年_ 月_ 日依法拥有土地 、位于___ ,的地块的土地使用权,该地块的规划用途为______、计划建筑面积为___平方米、土地使用权年限自___年___月___日至___年___月___日止、土地使用权证(或用地红线图)编号为____ ;
2.乙方是具有独立法人资格和具备资金的个人代表;
甲乙双方在平等、自愿、互利、协商一致的基础上,签订本合作建房合同。
第二条 合作建房
甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的土地使用权,乙方同意按约定提
供建房资金,双方合作建成_____栋_____总建筑面积 平方米 的平房。
第三条 建房资金
经协商双方同意:甲方提供上述地块按当时市值为人民币_____ 元整(¥: ),作为合作建房的资金,乙方出资人民币:_____万元整(¥: 元),建房资金预计为人民币: 万元(¥ 元),则全部由乙方提供,实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由 承担和享有。 建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。
第四条 资金的监管及支付
建房资金由甲乙双方共同监管,乙方资金需在本协议签订之日起 日到位,存入由双方指定的帐户,双方共同管理和支付,购买材料和支付工程款等各项支付款项需双方签字方为有效,
第五条 报批手续及办理房地产证
除按规定应由甲方办理的报批手续外,包括本合同在内的所有报批手续均由甲、乙双方共同负责办理,甲方有义务毫不迟延的提供办理报批手续所需的材料;因地方法规、法律所限,房地产权证只能是土地使用权人,所以房地产权证只办理甲方,但产权属甲、乙双方共同拥有。
第六条 产权分成
全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成:甲方拥有 层房屋的产权,乙方拥有 层房屋的产权。甲、乙双方应在工程竣工验收合格后_____日内办理好房屋的房地产证。在办理好产权证后属乙方的产权部分可到公证机关办理产权赠与或出让等手续,使乙方产权合法化。
第七条 设计、建筑
工程设计和建筑的招标、施工监督由甲、乙双方共同负责,按本合同第六条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。按本合同第六条约定产权应分给乙方部分的设计图纸须经乙方书面认可后方可报批并实施。 工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成,整个建筑工程应在本合同生效后第 天内开工,并在第 个月内完成竣工验收工作。
第八条 建筑装修标准
1、地基应按当前建筑标准,挖掘深度 米,用混凝土钢筋筑地梁为 ,钢筋采用 ,整幢房屋采用砖混结构建造。
2、房屋以外四周按规定预留的巷道路面应铺上混凝土,做好路基衔接及户外排水工程。
3、外墙装修标准: 4、室内装修标准:
5、水、电的报装与安装标准: 6、楼梯的装修: 7、门、窗的装修标准:
第九条 双方的权利和义务
1、甲、乙双方确认房产和土地一体,房产和土地所有权甲乙双方各占50%,在条件成熟的情况下,将土地使用权登记变更为双方共有或分户登记,
2、自本协议签订之日起,在土地权属没有变更登记期间甲方应保证乙方享有产权共有人的权利,本条款不可撒销。
3、自房产开始建设之日起,涉及房产建设用地规划证,施工许可证等事宜(包括政府各部门的罚款,公关费用)应双方共同承担。
4、自本协议签订之日起,若出现房产被政府征用或强制拆迁情况的,包括房产和土地的拆迁收益(包括拆迁补偿费、回迁安置房产、现金补偿)等相关补偿双方各得50%。
5、甲、乙双方都应响应政府号召,共同遵受法律法规和城市建设规划,共同围护双方权益的义务,相互配合,
第十条 违约责任
1.如乙方资金未能按约定时间到位或无法到位,造成延误工程计划或无法完成工程的,给甲方造成损失的甲方有权要求乙方赔偿损失,当拖延时间超过三个月以上时,甲方有权解除合同,乙方应赔偿损失。2.如甲方的原因(如邻居阻绕或资料缺少等),造成延误工程计划或无法完成工程的,给乙方造成损失的乙方有权要求甲方赔偿损失,当拖延时间超过三个月以上时,乙方有权解除合同,甲方应赔偿损失。
第十一条 争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交佛山市仲裁委员会,按照仲裁委员会仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。或向人民法院提出诉讼。
第十二条 其他
1、本协议未能尽宜或没有涉及的问题,双方可签订补允协议,补充协议与本协议具有同等法律效力;
2、本协议的变更,必须经双方共同协商,并订立书面变更协议; 3、本协议自签订之日起生效;
4、本协议一式三份,甲方执一份,乙方二人各执一份。
甲方:(签章) 乙方:(签章) 电话: 电话:
年 月 日
那么以上我们为您介绍的是合作建房协议书的范本,您可以结合模板和您的实际情况来拟定自己的合作建房合同。在拟订合同的过程中,一定要注意条款的完整性和双方权责的清晰性。由于事关重大,如果您认为自己可能难于胜任拟定一份完整的合同,也可以求助于专业的律师。
·一、出租人可以解除房屋租赁的情形有哪些?
一、出租人可以解除房屋租赁的情形有哪些?
按照民法典的规定,合同的解除分为协商解除、约定解除和法定解除。在房屋租赁合同中解除方式也不外乎这三种:协商解除指在房屋租赁期内,只要合同双方协商一致就可以解除合同;对于约定解除,需要合同双方在合同中明确约定具体的合同解除条件,条件成就合...
·我们结婚后买的房属已共财产吗?
大多数的夫妻都是在结婚之后才选择购买房产的,这个时候双方已经建立了婚姻关系,但此时购买的房产可能是一方出首付登记在双方名下,也有可能是父母出资登记在自己子女名下。那通常我们结婚后买的房属已共财产吗?下文中我们就这个问题为你做详细解答。
一、我们结婚后买的房属已共财产吗
夫妻在...
·房屋质量维权书的内容如何?
房屋质量维权书的内容如何?
1、房屋质量问题向哪个职能部门投诉
首先看房屋质量保修期有没有过,要是没过,房屋质量问题可以向当地质检站投诉。
房屋质量评估应找专业机构。房屋出现质量问题应首先与开发商协商解决,并申报建交委、规划局等相关部门进行检测、备案。
房屋质量争议当事人...
·婚后一方出资的房产离婚时如何分配
一、婚后一方出资的房产离婚时如何分配?
婚后一方以个人财产出资,房产登记在一方名下的情形婚后一方以个人财产出资买房,取得房产证的,应该属于购房者一方的财产,离婚分割房产时,另一方无权请求分割;在此需要提醒的是,如何认定以个人财产买房,需要证据的支撑。以一方个人财产购房的,需要证...
·一、房屋买卖补充协议的注意事项是什么?
一、房屋买卖补充协议的注意事项是什么?
房屋买卖补充协议的注意事项主要有:
(一)违约责任要具体:
1、应对取得产权证的具体日期做出明确规定。注明如果在规定日期未能取得房产证应视为“房产证无法取得的开发商一方的单方面违约行为”。对于此项“开发商的单方面违约行为”业主有...
·关于商品房买卖的法律有哪些?
房屋买卖问题已经成为当下中国社会上最为关注的问题,在房屋买卖的过程当中,由于制度的不完整性或是政策上的错误,有时候会发生欺诈,倒卖,非法买卖等行为。那么关于商品房买卖的法律有哪些呢?关于该问题在下文中给出了解答。
关于商品房买卖的法律有哪些?
、房屋买卖时,该房屋所占范围的...
·房子作为夫妻共同财产的认定方法是怎样的?
房子作为夫妻共同财产的认定方法是怎样的?对于房屋是否属于共同财产,以及如何进行分割,主要是会出现以下几种情况来判断和处理:1、夫妻双方婚后出资购买的房屋,并取得房屋产权,因为房屋是在婚姻存续期间内取得,因此不论房产证上是一方的名字,还是双方的名字,均为共同财产。2、夫妻一方婚前付...
·购房时候可以把违约金写多高?
购房时候可以把违约金写多高?如果合同中只对违约金做了原则性的规定,没有具体约定违约金的比例或数额,并且有关法律也没有明确规定违约金比例或者金额的,则可按《民法典》及《民法典》中关于承担违约金责任的一般原则执行。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是...
·一、根据法律规定无锡安置房可以贷款?
一、根据法律规定无锡安置房可以贷款?根据法律规定无锡安置房是可以贷款的。无锡的安置房几年可以上市交易?无锡安置房一般需五年才能进行上市交易。安置房如果进行了产权登记并取得房屋所有权证,是可以上市交易的,房屋权属证书(房产证)是权利人依法拥有房屋合法权利并对房屋行占有、使用受益和处...
·父母买的房子离婚怎么判定对于父母出资买房给子女
父母买的房子离婚怎么判定对于父母出资买房给子女,离婚时怎么分,首先应该明确该房产的性质,是属于一方所有还是夫妻共有或是与父母按份共有。1、如果确定为夫妻共同所有,双方可以先协商,协商不成时由人民法院判决。2、如果确定为对夫妻一方的赠与,那么就属于一方的个人财产,离婚时该房不进行分...
·婚前房产公证协议书怎么写
结婚是一件非常甜蜜的事情,但是在这一经济发展为主的社会,我们总要为自己的个人财产进行保护,而婚前财产公证无疑是最好的方式,它可以避免以后发生不必要的矛盾。接下来我们就将为您说明婚前房产公证协议书的书写要求,包括在协议书内要填写的内容和标准范本,希望能帮助到您。
一、婚前财产协议...