地板砖购销合同范本具体有哪些要点？

地板砖购销合同范本具体有哪些要点？地板砖购销合同
供方：简称 (乙方)
需方：简称 (甲方)
签订时间：
签订地点：
依据《民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“ 工程”地砖采购事项协商一致，结合工程具体情况，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、交货地点：
3、产品名称、产品色泽、出厂地、规格材质、数量价格、使用品牌：地砖颜色应与留存在甲方的样砖一致。
4、技术标准：质量执行 GB/T4100-2006 标准;随货送产品质证书两份。
二、供货、运输与生产方式
1、运输方式及费用负担：乙方负责将外墙面砖交到甲方工地，运输费用由乙方承担。
2、供货时间：
3、生产方式：按甲方要求的数量生产。
三、验收
1、验收标准：按相关技术标准以及双方封存样品验收。
四、合同价款及付款方式
1、合同价款：合同总价约￥元(大写：元整)。最终以甲方指定的各施工单位收货人员实际签收并验收合格的地砖面积结算(交货前的损耗由乙方承担，本产品运输损耗已综合考虑进入合同单价中，不再另行收取此费。甲方签收送货单前，按国家规定的损耗超过3%由供方承担，甲方签收送货单后的一切损耗由甲方承担。)
2、付款方式：供方出具合同价款的全额票据，通过银行转账方式结算。甲方与乙方签订合同后，即支付合同总额的 %的预付款，即￥元(大写：元整)。
五、双方责任
1、甲方责任甲方委托公司工作人员代表甲方负责执行合同履行。按本合同约定支付工程款等。
2、乙方责任指派为乙方供货代表，有权代表乙方负责执行合同履行。按照甲方要求，乙方提供服务及配合工作。
六、违约责任
1、乙方未能按照合同中要求的时间进行供货,乙方应当与甲方协商供货日期;逾期天数累计超过十天的, 甲方有权单方面解除本合同并要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方不解除合同的，乙方仍然应当赔偿由此给甲方造成的全部损失，并向甲方支付本批货总价的10%的违约金。
2、如甲方发现乙方所使用材料品牌或质量不符合合同要求，乙方有义务进行更换，同时应按合同总价 5% 向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
3、若因乙方原因未通过验收和检测，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担，乙方还应按本合同总价的5%向甲方支付违约金。
4、如无法定或合同约定事由甲方若未能按本合同约定付款时间支付货款，超过合同约定付款时间5天以上的则属违约。由此造成的损失由甲方承担，赔偿由此给乙方造成的一切损失。甲方还应按本合同总价的5%向乙方支付违约金。
5、双方因非不可抗力因素或其他法定原因以及合同约定外单方面解除合同(不可抗力因素是指战争、火灾、水灾、台风、地震、社会动乱、暴乱及国家法律法规的重大变化)，应及时通报对方不能履行或不能完全履行的理由，违约方需向另一方支付合同暂定总价的5%的违约金。
七、其它约定事项：双方应严格遵守本合同的约定，如出现纠纷，首先由双方协商解决，协商不能解决争议时，双方均可向合同所在地法院提起诉讼。
八、本合同未尽事宜，按《民法典》执行或由双方另签补充协议，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。
九、本合同由甲、乙双方盖章生效，履行完合同约定事项后自动失效。
十、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具同等法律效力。
甲方：
乙方：
年月日：
综上所述，消费者在采购地板砖的时候，要细心阅读购销合同条款，对地板砖采购数量、价格、送货日期等基本信息要有明确约定。有一点要特别注意，就是合同中要写清楚供应商的违约责任，这样出现纠纷的时候也有据可依。如果消费者还有什么不懂的地方，可以参考上面这篇地板砖购销合同范本，其内容就比较全面了。

·企业征地拆迁财务处理如何操作？
企业征地拆迁财务处理如何操作？一、拆迁补偿的形式城市改造房屋被拆除，给被拆除房屋的所有人造成了一定的财产损失。为保证被拆除房屋所有人的合法权益，拆迁人应当对被拆除房屋及其附属物的所有人（包括代管人、国家授权的国有房屋及其附属物的管理人）给予补偿。补偿的对象既包括自然人也包...

·土地使用权撤销的程序
土地使用权撤销的程序土地使用权的撤销也叫国有土地的撤销。在一些情况下，国家会把已经出让或者划拨的土地按照相关的法律规定收回。但是土地使用权撤销涉及很多方面的利益，如果处理不当就会使很多人的利益受损，所以这种情况很少见，但还是要了解一下这方面的知识，以防有需要的时候。一、什...

·在现在的法律中对酒驾的处理可谓十分的严格，但是在部分地区此类
在现在的法律中对酒驾的处理可谓十分的严格，但是在部分地区此类事件仍时有发生，驾驶员抱着侥幸心理想要躲过法律的制裁，当事故发生后竟然用顶包的方式来逃避法律的追则，那么今天我们就和您聊一聊双方醉驾事故对方找人顶包在法律中怎么处理的问题，以下内容希望对您的了解有所帮助。事故的责任是由公...

·农村果园土地承包到期不让继续承包怎么办？
承包人优先受偿权规定于《合同法》286条，内容为“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价...

·可以在异地执行监视居住么
可以在异地执行监视居住么监视居住，公安机关可以给指定居住的处所，以便于公安机关行使侦查。最高人民检察院、公安部《关于适用刑事强制措施有关问题的规定》人民检察院决定对犯罪嫌疑人采取监视居住措施的，应当核实犯罪嫌疑人的住处。犯罪嫌疑人没有固定住处的，人民检察院应当为其指定居所。《刑事...

·房产继承土地使用年限是怎么规定的？
当今社会，买房子是很多人生活中重要的事情，但是房价太高让很多人望而兴叹。实现居者有其屋，是这个国家的梦想。房产证是一个房子使用权的证明，只有你有了房产证还可以说这个房子是属于你的。那么，房产继承土地使用年限是怎么规定的?下面我们来了解一下。一、房产继承土地使用年限是怎么规定的?...

·白山高速公路征地补偿标准是怎样的？
白山高速公路征地补偿标准是怎样的？吉林省白山市为了改善当地交通环境，加大了高速公路的建设力度，这中间就会占用到一些农民的土地，沿线的村庄也要进行搬迁。农民失去土地，会得到征地部门的一笔补偿款。包括土地补偿费、青苗费等。那么白山高速公路征地补偿标准是怎样的？下面我们结合当地政策给您...

·异地转回本地换牌照需要什么手续
异地转回本地换牌照需要什么手续一、异地转回本地换牌照需要什么手续？ (一)机动车所有人的住所迁入本车辆管理所管辖区的。 (二)办理机动车所有人转移登记时现机动车所有人的住所迁入本车辆管理所管辖区的。 (三)有下列情形之一的，不予办理转入登记： 1、机动车或者机动车档案...

·外地的朋友欠钱不还怎么办
1、建议尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了三年的诉讼时效，会丧失胜诉权。2、胜诉之后，如果对方在履行期未履行法院判决，可以申请法院强制执行。3、法院在受理强制执行后，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款;4、若其名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决，则将会被列...