样板房室内软装设计及购销合同范本
样板房室内软装设计及购销合同范本
样板房室内软装设计及购销合同
甲方： 乙方：
甲方委托乙方承担富阳富春玫瑰园 样板房内的软包购买及安装，经双方协商一致，签订本合同。
第一条承包方式
1、按软包施工图和承包范围内实行统一购买、摆放，包工期、包质量、包安全;
2、在没有甲方书面认可的情况下，本项目不允许乙方以任何方式进行分包。
3、承包方式是全包形式，则软包的材料及安装要求应按甲方提供的软装设计方式进行，即并非所有空间都有软装的家具及饰品。
第二条承包内容
共 套样板房软包的购买及安装，详细内容见本合同附件(样板房软装产品清单)
第三条 工作期限
1、 本项目合同总工期为 个工作天，工期从合同签订次日开始计算。
2、本项目完工日期为__ __年 __ _月___ _日。乙方必须按时完成所
有工作内容，如遇以下原因，可以顺延工期：
（1）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响项目进度。
（2）甲方无法提供正常的进场条件。
（3）甲方未按期支付全部货款及交货前应支付的款项。
第四条 合同价款
1、本项目合同总价为人民币 RMB ________元整 (大写 元整),
2、在本项目合同履行过程中，如双方协议变更方案、更换货物，则合同价
款及履行费用按变更后的方案据实结算.
第五条 双方权利及责任
(一) 甲方责任
1、甲方代表协调有关工作，负责工作的进展及监控，对所需购买的物品予
以确认，以甲方满意为准。
2、负责对实际购买量进行核算，并按照合同规定办理付款。
3、甲方负责安排木工等工作人员配合乙方实地工作，并提供正常的进场条
件(细保洁完毕)，所有甲方安排人员的费用由甲方承担。
(二) 乙方责任
1、乙方产品清单必须严格按照甲方指定软包材料进行采购，不得替换。
2、乙方在施工安装过程中必须保证软包安装的质量及效果。
第六条 项目款支付和结算
1、合同签订后1日内，甲方支付乙方本合同总价100%的货款(即RMB _ 元整(大写 元整), 乙方按清单及时备货, 收款后给甲方开具符合税务规定之发票.
第七条 退换货和增补商品条款
1、合同清单中家具类, 灯具类, 纺织品类不接受退换货. 2. 外采部分产品不接受退换货.
3、在购买产品后10天的期限内，并且保证不影响产品第二次销售和包装不损坏的前提下，饰品类接受饰品金额2 %的产品退换货, 超过2 %金额的饰品退换甲方需支付等同于产品金额15%的二次运输和包装费.
4、在合同清单之外商品, 甲方增补商品产生的货款采取款到发货的结算方式.
第七条 项目竣工验收及标准
1、项目竣工后乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在接到通知3个工作日内由双方派代表到现场验收，验收以设计图、修改附图标准进行。如甲方在接到乙方验收通知后没有及时组织验收，甲方在接到乙方验收通知后满10日，则视为甲方认可乙方项目质量。
2、如经验收合格，则由甲方出具书面通知给乙方，乙方应立即清理工程现场。如验收不合格，乙方负责立即修正、更换或重做，直到验收合格为止。
第八条 违约责任
1、乙方没有在本合同约定日期竣工，每延迟1天，按合同总价的0.5% 计
算违约金。
2、甲方必须按时支付合同货款，如有延误，每延迟1天，按应付价款的
0.5%计算违约金。
3、如有一方因非不可抗力因素无法履行本合同，应全面承担由此给另一方造成的损失。
第九条 其他事项
1、本合同项目内所有通知、变更签证必须由甲方代表签字后生效。
2、本项目合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决。协商不
成时，可向乙方所在地人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
4、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
5、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
本合同附件：样板房软装商品清单
委托方：承接方：
委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：
帐号：
日期：年月日
日期：年月日
所有样板房室内设计以及购销时都需要按照以上的样板房室内软装设计及购销合同范本进行拟定合同，这样格式的合同才是合法并且保证合同的有效性，对于签署双方都是一种法律保护，合法进行已签署合同的相关条约。
·应该怎样预防开发商一房多卖
开发商一房多卖很显然是为了看哪一方出的价格更好，这也是在追求更高的经济利益。但此时，房产只有一处，势必就会对其他购房者的利益造成损害。因而作为购房者就应当避免这样的情况发生，采取措施预防开发商一房多卖。那到底应该怎样预防开发商一房多卖呢？我们一起在下文中进行了解吧。
方法一：可以...
·离婚后房产分割不应诉怎么办？
离婚后房产分割不应诉怎么办?离婚后房产分割不应诉，法院也会向被告送达相关的应诉手续，原告又提供了证据证明夫妻感情确已破裂，可以缺席判决准予双方离婚，并对财产进行分割处理。在离婚案件中，若被告不参加庭审，等于丧失了话语权，在财产分割上有可能吃亏。比如夫妻双方共有一处房屋，法院通常会...
·购买了抵押房或已售房应该怎么办
如今，买房是许多人攒钱奋斗的梦想，赚钱更是许多人不顾一切的目标，因此许多人将设定抵押的甚至是已售的房屋进行交易，让买到此类房屋的人苦恼不已。那么购买了抵押房或已售房应该怎么办，也即买抵押房或已售房如何处理呢?下面将做一个具体的讲述。
一、购买了抵押房或已售房应该怎么办
1、购房人...
·在房屋的租赁过程当中
在房屋的租赁过程当中，双方都会签订租赁合同来保证整个过程当中的合法有效性，以及双方的权利和义务都会在合同当中有所体现，当然，这个合同设计的看起来仅仅是双方的权利义务关系，但是在这其中还会涉及到国家的交税问题，如果想要定立一个房屋的租赁合同的话，是需要交一定的印花税的，那么这个印花...
·有遗嘱房产过户时间有限制吗
有遗嘱房产过户时间有限制吗?有遗嘱房产过户时间有限制，规定是死者死亡两个月以内，由指定继承人拿着遗嘱到公证处，办理继来承公证，得到公证书，到房管，办理继承过户，继承房产过户的流程是：1、找房屋评估部门对房屋评估继承人要自己找相应的有权威的房屋评估部门对要继承的房屋进行市值评估，评...
·一、对企业来讲发生疫情房租怎么办?
一、对企业来讲发生疫情房租怎么办?疫情期间企业房租问题需要根据企业的实际情况分析，在民商事活动中，各方处于平等、自主的主体地位，才能保证交易的平等。因此，直接从法律层面强制规定出租方必须减免承租方租金，不符合逻辑与情理。在诉讼实践中，法院是否支持承租方减免租金的主张，也非一概而论...
·带租约二手房买卖 承租人具有优先购买权
法律缘由 优先购买权的法律依据源于《合同法》第230条规定：“出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。”根据相关法律条款，法律赋予特定对象先于其他权利人主张自己财产权利的权利，即租客在房东出售房屋时，享有同等条件下优先...
·深圳是我国的经济特区，房价自然也是许多人望不可即的高，有些在
深圳是我国的经济特区，房价自然也是许多人望不可即的高，有些在深圳打拼的人会选择租房，和买房一样租房也有许多规定的相关条例，这是为了规范租房市场也是为了保障业户的切身利益，下文介绍深圳宝安房屋出租的规定，其实也是深圳市所有区域的租房规定。
第一章 总则
第一条为维护深圳经济特区...
·房屋无偿使用合同简单版范文是怎么样的？
一、房屋无偿使用合同简单版范文是怎么样的？
甲方：
乙方：
甲乙双方通过友好协商，就房屋无偿使用事宜达成如下协议：
1、房屋基本情况
乙方无偿使用甲方坐落在 的房屋，建筑面积为 平方米，用于办公。
2、使用期限
使用期限为 年。自 年 月 日至 年 ...
·买房子被骗了的话应该怎么办?
买房子被骗了的话应该怎么办?
1、以要求对方违约。
2、房被骗可以要求对方违约，承担违约责任。
3、约责任的承担方式有以下几种
(1)支付违约金.违约金：指合同当事人在合同中约定的，在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时，向对方当事人支付的一定数额的金钱。
...
·哪些情况可能拿不到房产证？
哪些情况可能拿不到房产证？
一、哪些情况可能拿不到房产证?
1、开发商已无资质
一般来说，如果开发商本身已经失去办理楼盘产权的资格，自然也无法为购房者办理房产证，具体而言，可能有以下几种情况：开发企业已经破产或被取消资质，无法继续办理楼盘的大确权;楼盘被法院查封;开发商没有...
