工程交叉延误怎么索赔？

工程交叉延误怎么索赔？

一、工程交叉延误怎么索赔

违反合同的约定拖延工期，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。

《中华人民共和国合同法》

第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第一百二十八条【合同争议的解决】当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。

当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。

二、工期延误承包人可以索赔的费用

因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。

根据合同法规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：

1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。

3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。

4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

三、最新资讯

《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

·机动车号牌安装规定有哪些
      机动车号牌安装规定有哪些一、机动车号牌安装规定有哪些？1、牌照安装要保证牌照无任何变形和打孔，并基本垂直于地面，其误差小于15度；2、牌照安装时每面要用两个压有发牌照机关代号的牌照专用固封装置固定；3、前号牌必须安装在车体前正面下部的中间或偏右位置上；4、后号牌必须安装在车体后正...

·一、天津交通事故快速处理规定是什么?
      一、天津交通事故快速处理规定是什么? 天津交通事故快速处理规定是发生交通事故后，无人员伤亡，当事人对事实及成因无争议的，或仅造成轻微财产损失，并且基本事实清楚的，可自行协商处理损害赔偿事宜、撤离现场。对事实、成因有争议的，必须保护好现场，并迅速打122，报告交警。车辆有保险的，...

·一、交通事故伤残鉴定好做吗？
      一、交通事故伤残鉴定好做吗？ 只要符合法律规定的条件那么伤残鉴定是很好做的； 《交通事故处理程序规定》第四十条第二款规定：当事人因交通事故致残的，在治疗终结后，应当由具有资格的伤残鉴定机构评定伤残等级。故此伤残鉴定应待治疗终结，通常是出院后三个月，但若伤情已稳定可以提前根...

·交通事故交强险的赔偿
      交通事故交强险的赔偿 1.交强险的赔偿范围： 可以这样说，凡是对第三方(除本车、本车上的人)造成损失的，无论是否有责任，都是交强险赔偿范围。当有责任时，三方财产损失最高赔偿 2000元，三方医疗费最高赔偿10000元，三方死亡伤残最高赔偿110000元。当无责任时，三方财产损...

·单位租车合同协议范文
      单位租车合同协议范文 单位租车合同协议 甲方：___________________________ 乙方：_________ 身份证号码：___________________________ 根据《民法典》等法律规定的有关规定，双方在平等自愿的基础上，经充分协商就汽车...

·在长治交通违章多久能处理
      在长治交通违章多久能处理?电子眼拍的交通违章一般3天就能处理，只要查到违章记录就可以在网上处理。违章的查询方式：1、登陆本地公安局，公安交通管理局的对外服务网站：找到车辆违章查询栏目，输入车牌号和车辆发动机号，驾驶证编号。点击查询按钮查询即可。(免费查询)2、搜索车辆违章查询——...

·一、交通事故自己醉驾死亡如何赔偿?
      一、交通事故自己醉驾死亡如何赔偿? 交通事故自己醉驾死亡的自行承担所有财产损失，其他人和机构不负责赔偿责任，一般醉驾的当事人需要对交通事故负全部或者主要的责任。给另一方造成的财产损失，应该用逝者个人生前的合法财产赔偿。 《民法典》（自2021年1月1日起实施）第1159条规定...

·交通事故快速处理什么时候去定损，内容有哪些
      在发生交通事故之后，如果是轻微事故，我们都是希望交警能很快的处理完这件事情。那么，交通事故快速处理什么时候去定损?发生轻微交通事故该怎么处理呢?交通事故快速处理适用范围是有哪些呢?下面，我们会为您介绍相关的知识。 一、交通事故快速处理什么时候去定损 关于什么时候去定损，原则上...

·车位土地使用权年限是多久？
      车位土地使用权年限是多久?地下停车位的使用年限有两种情况：1、产权车位车位年限与车位所在的土地使用权年限一样长。因此，在购买时可查看开发商的《土地使用权证书》，确认开发商拿到的土地使用期限。再者，根据《民法典》（2021年1月1日起实施）规定住宅使用土地使用期限届满后自动续期，一...

·抵押车被担保公司出售可否要回?
      抵押车被担保公司出售可否要回? 一、抵押车被担保公司出售可否要回 《担保法》第七十一条 债务履行期届满债务人履行债务的，或者出质人提前清偿所担保的债权的，质权人应当返还质物。债务履行期届满质权人未受清偿的，可以与出质人协议以质物折价，也可以依法拍卖、变卖质物。质物折价或者拍卖、...

·由于交强险是强制要求机动车所有人、管理人购买的一种保险，因此
      由于交强险是强制要求机动车所有人、管理人购买的一种保险，因此很多时候发生了交通事故，给对方的人身、财产造成了损害的，此时都是可以在交强险的赔偿范围、额度内作出赔偿的。那究竟交强险最高赔偿多少呢?现在就让我们来为你做详细解答吧。 一、交强险最高赔偿多少 《道路交通安全法》七十六...